•  
    搜索 咨询
    我的位置:星力九代打鱼 > 法律常识 > 合同法 > 合同纠纷 > 买卖合同纠纷 > 最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释内容是什么

    最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释内容是什么

    来源:星力平台下载网整理 2021-05-11 912415 人看过
    《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》已于2003年3月24日由最高人民法院审判委员会第1267次会议通过。现予公布,自2003年6月1日起施行,下面就由星力平台下载网小编具体来给你介绍。

    最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释内容是什么

    最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释

    第一条 本解释所称的商品房买卖合同,是指房地产开发企业(以下统称为出卖人)将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的合同。

    第二条 出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应当认定无效,但是在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。

    第三条 商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请,但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的,构成要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当为合同内容,当事人违反的,应当承担违约责任。

    第四条 出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的,如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖人应当将定金返还买受人。

    星力平台下载网

    第五条 商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容,并且出卖人已经按照约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖合同。

    第六条 当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由,请求确认合同无效的,不予支持。

    当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的,从其约定,但当事人一方已经履行主要义务,对方接受的除外。

    第七条 买受人以出卖人与第三人恶意串通,另行订立商品房买卖合同并将房屋交付使用,导致其无法取得房屋为由,请求确认出卖人与第三人订立的商品房买卖合同无效的,应予支持。

    第八条 对房屋的转移占有,视为房屋的交付使用,但当事人另有约定的除外。

    房屋毁损、灭失的风险,在交付使用前由出卖人承担,交付使用后由买受人承担;买受人接到出卖人的书面交房通知,无正当理由拒绝接收的,房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

    第九条 因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

    第十条 因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

    交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。

    第十一条 根据民法典第五百六十三条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,解除权人请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外。

    法律没有规定或者当事人没有约定,经对方当事人催告后,解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除权人自知道或者应当知道解除事由之日起一年内行使。逾期不行使的,解除权消灭。

    第十二条 当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额。

    第十三条 商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:

    逾期付款的,按照未付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。

    逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

    第十四条 由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得不动产权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任:

    (一)商品房买卖合同约定的办理不动产登记的期限;

    (二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日;

    (三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的,自合同订立之日起90日。

    合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的,可以按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。

    第十五条 商品房买卖合同约定或者城市房地产开发经营管理条例第三十二条规定的办理不动产登记的期限届满后超过一年,由于出卖人的原因,导致买受人无法办理不动产登记,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。

    第十六条 出卖人与包销人订立商品房包销合同,约定出卖人将其开发建设的房屋交由包销人以出卖人的名义销售的,包销期满未销售的房屋,由包销人按照合同约定的包销价格购买,但当事人另有约定的除外。

    第十七条 出卖人自行销售已经约定由包销人包销的房屋,包销人请求出卖人赔偿损失的,应予支持,但当事人另有约定的除外。

    第十八条 对于买受人因商品房买卖合同与出卖人发生的纠纷,人民法院应当通知包销人参加诉讼;出卖人、包销人和买受人对各自的权利义务有明确约定的,按照约定的内容确定各方的诉讼地位。

    第十九条 商品房买卖合同约定,买受人以担保贷款方式付款、因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,当事人可以请求解除合同,出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人。

    第二十条 因商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除,致使商品房担保贷款合同的目的无法实现,当事人请求解除商品房担保贷款合同的,应予支持。

    第二十一条 以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同的当事人一方请求确认商品房买卖合同无效或者撤销、解除合同的,如果担保权人作为有独立请求权第三人提出诉讼请求,应当与商品房担保贷款合同纠纷合并审理;未提出诉讼请求的,仅处理商品房买卖合同纠纷。担保权人就商品房担保贷款合同纠纷另行起诉的,可以与商品房买卖合同纠纷合并审理。

    商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除后,商品房担保贷款合同也被解除的、出卖人应当将收受的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人。

    第二十二条 买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款,亦未与担保权人办理不动产抵押登记手续,担保权人起诉买受人,请求处分商品房买卖合同项下买受人合同权利的,应当通知出卖人参加诉讼;担保权人同时起诉出卖人时,如果出卖人为商品房担保贷款合同提供保证的,应当列为共同被告。

    第二十三条 买受人未按照商品房担保贷款合同的约定偿还贷款,但是已经取得不动产权属证书并与担保权人办理了不动产抵押登记手续,抵押权人请求买受人偿还贷款或者就抵押的房屋优先受偿的,不应当追加出卖人为当事人,但出卖人提供保证的除外。

    第二十四条 本解释自2003年6月1日起施行。

    城市房地产管理法施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件,本解释公布施行后尚在一审、二审阶段的,适用本解释。

    城市房地产管理法施行后订立的商品房买卖合同发生的纠纷案件,在本解释公布施行前已经终审,当事人申请再审或者按照审判监督程序决定再审的,不适用本解释。

    城市房地产管理法施行前发生的商品房买卖行为,适用当时的法律、法规和《最高人民法院〈关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答〉》。

    以上就是星力平台下载网小编对于相关问题的回答,希望对你有帮助,如仍有疑问,可以在线咨询星力平台下载网专业律师。

    声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。【投诉通道】

    看完还有疑惑?20万注册律师在线为您解答!
    立即咨询
    3921位用户正在咨询
    推荐律师:九龙律师在线为您解答
    延伸阅读:
    商品房定义是什么,商品房的主要分类有哪些
    什么是商品房,商品房主要分类有哪些
    商品房可以退房的情形有哪些,商品房退房流程是什么
    引用法条:
    [1]《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
    • 质押期内的车辆是否可以买卖

      2021-06-07130 人看过

      依据《民法典》的规定,车辆在质押期间,经出质人和质权人协商一致的,可以买卖质押的车辆,而车辆买卖所得的款项要优先清偿质押担保的债权。

    • 民法典中未签订书面的买卖合同怎么认定

      2021-06-05176 人看过

      依据《民法典》的规定,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。进行买卖交易时,未签订书面合同,而是口头约定的,不影响买卖交易的效力。但出现纠纷时,举证就相对比较困难。

    • 买卖合同纠纷怎么处理,该如何规避合同风险与漏洞!

      2021-06-040 人看过

      约定明确的付款日期或付款条件,以及逾期付款的违约责任。如逾期付款违约金按照同期LPR(或其倍数)计算。对于没有约定付款时间,一旦一方长时间不支付货款,应当及时进行催告。长期维持交易,可以签一份总的买卖合同。项下的单次交易约定清楚下单方式和确认订单的方式。比如固定双方下单确认的电子邮件、对接人等,保证形成完整的证据链或者有足够证明力的证据原件等。

    • 民法典中买卖合同纠纷好处理吗

      2021-05-26146 人看过

      民法典中买卖合同纠纷是否好处理要看实际情况而定。合同出现纠纷的,合同有约定的,按约定的方式处理,没有约定的,当事人可以协商处理,如果协商不成的,可以向人民法院起诉解决。

    • 在我们进行房屋买卖交易的过程中,有时候会碰到一房数卖的情况。在这种复杂的法律关系当中,我们往往与其他买受人同时要求房屋的所有权,自己的权益很难得到保障。那么在一房数卖时,买受人的权利顺序是什么呢?星力平台下载网的小编接下来为您解答这一相关问题。

    • 在现实社会我们知道很多时候双方在进行交易过程中作为卖方应该承担及时交付货物,还有就是商品的质量问题也要有保证。而且作为买受人也是是具有一定的义务的,那么作为买受人的检验义务有什么呢?下面由星力平台下载网小编为读者进行的解答。

    • 现实社会中很多时候人们在进行交易的时候都是要签订买卖合同,这个买卖合同是很重要的,一旦签署之后就具有一定的法律效力的,但是很多人对于合同方面不是很懂。那么关于民法典的买卖合同是什么意思呢?下面由星力平台下载网小编为读者进行的解答。

    • 依据我国相关法律的规定,进行货物买卖的,为了保障当事人的利益,买卖双方可以签订买卖合同的,而因买卖合同产生的纠纷是比较多的,那么货品买卖合同纠纷有没有时效性?下面由星力平台下载网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。

    • 在签订了合同之后,买家迟迟没有补充合同所要求的材料,现在卖家要求解除合同。面对卖家提出解除合同的要求,买家觉得自己前期付出了这么多,就不想要解除,买家不想和卖家解除合同补齐材料可以吗?今天来听听星力平台下载网小编的说法。

    • 在网购中,分为在线支付和货到付款两种方式。很多人喜欢选择货到付款,这样可以在验货之后付款更加有保障,但是也会出现快递到了之后对方拒绝收取的情况。那么,快递到付,拒收需要付款吗?下面由星力平台下载网小编为大家进行相应的解答,以供大家参考学习,希望以下回答对您有所帮助。

    • 买卖合同是非常普遍的一种合同,进行买卖交易时,为了保障买卖双方的利益,当事人可以签订买卖合同。买卖合同依法成立后,具有法律效力,民法典中买卖合同的成立条件有什么?星力平台下载网小编整理相关知识,希望对大家有帮助。

    独家代理

    独家代理是指在指定地区和一定的期限内,由该独家代理人单独代表委托人从事有关的商业活动。委托人在该地区内不得再委派第二个代理人。详细>

    查看更多 查看更多
    分享到
    微博
    QQ空间
    微信
    快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复
    星力捕鱼平台 金溪县| 灯塔市| 新田县| 卓尼县| 庆城县| 西林县| 永新县| 罗源县| 内丘县| 靖远县| 南宁市| 西林县| 兴业县| 高平市| 马边| 六盘水市| 自治县| 建平县| 吉隆县| 鹤峰县| 保康县| 肃宁县| 沾益县| 双流县| 久治县| 应用必备| 二连浩特市| 黑水县| 南宫市| 双峰县| 灵丘县| 重庆市| 甘南县| 西华县| 汽车| 义乌市| 东辽县| 襄樊市| 德保县| 南丹县| 巴青县|